房产证自己办了，开发商还要赔钱吗？北京房产律师：要，但有限

（为保护当事人隐私和避免不必要纠纷，案例中当事人姓名及其他信息均为化名，若有雷同请联系我们予以撤销。）

案情介绍

2014年12月30日，赵峰与乙公司签订《北京市商品房预售合同》，以1595万余元购买位于西城区的一号房屋。合同明确约定：

房屋交付后730日内（即2020年1月20日前），乙公司应协助赵峰取得不动产权证；若逾期，按已付房款日万分之一支付违约金，直至办证完成。

2018年1月20日，乙公司交付房屋，赵峰当日支付契税、代办费等共计48万余元，委托乙公司代为办证。

然而，乙公司因集团债务危机长期拖延。2020年5月，赵峰无奈自行缴税并办理产权证，于5月21日取得不动产权证书。但乙公司直到2023年1月9日才退还代收费用。

赵峰认为，根据合同及乙公司此前承诺，违约金应计算至退费之日（2023年1月8日），合计172万余元，遂起诉主张违约金及资金占用费。

乙公司辩称：

赵峰已自行办证，买卖合同义务已履行完毕，违约金应止于2020年5月21日；

即便需担责，日万分之一标准过高，远超实际损失，请求法院调减。

裁判结果

法院作出判决：

乙公司于判决生效后7日内，向赵峰支付逾期办证违约金236,863.66元。

（注：原告主张172万元，法院支持约13.7%）

法院说理

1. 开发商确属违约

乙公司未在合同约定的730日内（2020年1月20日前）协助办证，构成违约，应承担违约责任。

2. 违约金计算截止日为实际取得产权证之日

根据《商品房预售合同》第二十二条，违约金计算至“实际取得房屋所有权证书之日”。赵峰于2020年5月21日取得产权证，此后乙公司虽未退费，但办证义务已履行完毕，故违约金不应延续至2023年。

3. 违约金标准过高，依法酌减

合同约定日万分之一（年化约3.65%），看似合理，但结合：

✓ 赵峰已实际占有使用房屋；

✓ 自行办证未造成重大经济损失；

✓ 乙公司因集团重整陷入系统性风险，并非恶意违约；

法院依据《民法典》第585条，综合合同履行情况、过错程度、实际损失等因素，大幅调减违约金至23.6万元。

4. 资金占用费未被支持

因赵峰未就契税等费用的资金占用损失提出明确诉讼请求，且该部分属委托合同关系，法院未予处理。

律师提示

✅ “自行办证”≠放弃违约金，但计算截止日很关键

一旦买受人自行取得产权证，开发商的办证义务即告完成，违约金通常只计算至发证日，而非退费日或起诉日。

✅ 日万分之一未必能全拿

虽然北京地区商品房合同普遍采用“日万分之一”标准，但若开发商证明违约非恶意、买受人无实质损失，法院大概率会调减，尤其在房企暴雷背景下。

✅ 保留“开发商承诺继续计违约金”的证据

本案中，赵峰称乙公司曾口头承诺“违约金算到退费为止”，但因无书面证据，法院未采信。重要承诺务必书面确认！

✅ 早办证早止损

若开发商明显无力办证，买受人应尽快自行申请登记，避免损失扩大。拖延只会让维权更被动。

✅ 违约金≠赔偿金，需证明实际损失才能争取更高金额

如因无产权证导致无法落户、子女入学、抵押融资等，可提供证据主张更高赔偿，否则法院可能仅支持象征性补偿。

北京房产律师特别提醒：

面对开发商办证拖延，

✅ 第一步：发《催告函》要求限期办证；

✅ 第二步：若60日内无进展，立即自行申请登记；

✅ 第三步：同步收集损失证据，准备主张违约金；

✅ 切勿轻信口头承诺——产权证，自己拿最安全！