（为保护当事人隐私和避免不必要纠纷，以下案例中当事人姓名及其他信息均为化名，若有雷同请联系我们予以撤销。）
一、案情介绍
2017年，吴强与甲房地产开发公司签订《内部认购书》，以800万元购买一号房屋（建筑面积362.95㎡），房款由其妻李芳分四笔付清。因无购房资格，房屋一直登记在甲公司名下，未过户。
2018年8月，吴强将一号房屋转售给周明，总价1200万元。2019年3月，经甲公司同意，三方签署《更名声明》，将购房人变更为周明，并由周明与甲公司重新签订《认购书》，确认购房款为800万元（实际由吴强已付）。
2019年7月，甲公司向周明交付房屋。但因甲公司自身债务问题，一号房屋被多次抵押、查封，导致无法办理产权转移登记。
周明为此历经多年诉讼：
先提起执行异议之诉，成功排除他人强制执行；
再起诉要求甲公司配合过户，法院于2024年6月判决支持；
2024年11月，终于取得不动产权证——距离更名协议签订已近6年。
周明认为，甲公司长期未办证构成违约，遂起诉要求支付逾期办证违约金。诉讼中，将最初主张的372万元主动调整为160万元。
甲公司未出庭应诉。
二、裁判结果
法院判决：
✅ 甲房地产开发公司于十日内向周明支付逾期办证违约金160万元。
即使《认购书》未约定办证期限，开发商仍须在合理期限内完成产权转移，否则按购房款20%承担违约责任。
三、法院说理
《认购书》具备买卖合同效力
根据司法解释，具备房屋基本信息、价款、付款方式等内容的认购协议，且开发商已收全款，应认定为正式商品房买卖合同。
办证义务自更名协议生效时起算
法院认为，甲公司对周明的办证义务始于2019年3月双方签订《认购书》之时，而非吴强最初购房时间。
按照“已竣工房屋自合同订立之日起90日内应办证”的规定，违约起算日为2019年6月14日。
违约金按购房款20%封顶符合司法惯例
虽然按LPR1.5倍计算可超300万元，但法院参考同类案件，酌定违约金上限为总房款20%（即160万元），以平衡双方利益。
开发商缺席视为放弃抗辩
甲公司经合法传唤未到庭，法院依法缺席审理，采信原告全部证据。
四、律师提示（北京房产律师靳双权团队）
“认购书”也可能构成正式合同
只要内容完备、房款付清，即使未签网签合同，开发商仍负有办证义务。
办证期限有法定标准，无需合同约定
已竣工房屋：签约后90日内应办证；期房：交房后90日内。超期即可能构成违约。
违约金并非越高越好，法院会酌定上限
北京司法实践普遍将逾期办证违约金控制在**总房款10%-20%**之间，过高部分难获支持。
遭遇查封、抵押？及时提起确权+执行异议
本案胜诉关键在于周明通过系列诉讼排除他人权利障碍，最终实现过户。
保留催办证据至关重要
微信记录、书面函件等可证明买方积极主张权利，避免被反诉“怠于行使”。
重要提醒：
北京大量别墅、商办项目存在“先认购、后更名”操作，极易因开发商资金链断裂导致办证难。
✅ 正确做法：
签约前查清房屋是否被抵押/查封；
要求开发商明确办证时间节点；
逾期立即启动法律程序。
靳双权，中国房地产营销协会副会长，北京东卫律师事务所房地产业务部主管，自2005年起至今，一直从事房地产法律的研究与服务，说房网特邀讲师，中国房地产营销协会房地产法律讲师。靳律师作为房地产专业律师，多年以来，一直潜心研究房地产，认真研读了土改、文革、房改、限购等建国以后不同历史时期的国家法律、政策及大量判例。靳律师对土地、公房、私房、商品房、经适房、央产房、军产房、回迁房等类型房地产在交易中涉及的具体法律问题进行大量的研究，办理了...【详细】 添加微信×